З рішення господарського суду
| Інтерпретація
|
|
|
|
| у доступному стилі
|
|
|
|
|
Суд дійшов висновку, що оскільки
| Суд встановив, що відповідач-
|
|
відповідач-підрядник свої зобов’язання
| підрядник повністю
| не
| виконав
|
|
за договором № 01-12/04 від 18.05.2004
| зобов’язання щодо
| завершення
|
|
року щодо завершення підрядних робіт
| підрядних робіт, що встановлені
|
|
та здачі об’єкта до 30.11.2004 року – не ви-
| договором № 01-12/04 від 18 трав-
|
|
конав, але враховуючи те, що позивачем-
| ня 2004 року. Водночас позивач-
|
|
інвестором
| фактично було
| здійснено
| інвестор перерахував відповіда-
|
|
інвестування грошових коштів загалом в
| чу лише 29 570, 00 грн. із загальної
|
|
сумі 29 570,00 грн., а не в сумі 2 125 000,00
| суми у розмірі 2 125 000, 00 грн.,
|
|
грн., як це було передбачено умовами
| що була передбачена цим до
|
|
укладеного договору, тобто на даний час
| говором.
|
|
|
|
у відповідача-підрядника є прострочення
| Позивач просить суд стягнути з від-
|
|
виконання зобов’язання щодо виконання
|
|
повідача пеню в розмірі 0,1% від
|
|
підрядних робіт саме на фактично пере-
|
|
вартості робіт, виконання яких від-
|
|
раховану позивачем-інвестором суму у
|
|
повідач прострочив, за кожний день
|
|
29 570,00 грн., а оскільки позивачем заяв-
|
|
прострочення, але розраховує її від
|
|
лена вимога про стягнення з відповідача
|
|
суми у розмірі 2 125 000, 00 грн.
|
|
суми пені в розмірі 0,1% від вартості ро-
|
|
Суд вважає позовну вимогу про
|
|
біт, з яких допущено прострочення вико-
|
|
стягнення пені законною, але за-
|
|
нання за кожний день прострочення, суд
|
|
довольняє її частково,
| оскільки
|
|
дійшов висновку, що заявлена позивачем
|
|
підрядник може відповідати за не-
|
|
вимога про стягнення з відповідача пені
|
|
виконання лише тих робіт, які фак-
|
|
є законною
| та обґрунтованою, але та-
|
|
тично профінансував
| інвестор.
|
|
кою, що підлягає задоволенню частково,
|
|
Тому пеню слід розраховувати від
|
|
оскільки відповідачем було прострочено
|
|
суми вартості не усіх невиконаних
|
|
виконання
| зобов’язання за
| договором
|
|
відповідачем робіт, а лише тих не-
|
|
№ 01-12/04 від 18.05.2004 року саме на
|
|
виконаних робіт, які позивач опла-
|
|
суму 29 570,00 грн., яка фактично була пе-
|
|
тив, тобто від 29 570, 00 грн.
|
|
рерахована позивачем.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статистика
|
| Статистика
|
|
|
|
1 речення
|
|
| 5 речень
|
|
|
|
156 слів
|
|
| 130 слів
|
|
|
|
1107 знаків з пробілами
|
| 874 знаки з пробілами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|